保证书。
在平时的生活学习中,我们会遇到撰写保证书的情况,保证书可以作为具有法律效力的文字材料,你是否在寻找可以参考的保证书呢?以下是小编为大家收集的“「写作分享」保证书其七”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!
本公司历来重合同、守信用,并将按照本工程招标书中规定的总工期15个日历天,编排出确实可行的施工进度控制计划,并一定保质、保量圆满完成。为确保本工程顺利完成,一旦本公司中标,将立即委派按本次投标拟定的有丰富经验的项目经理进驻现场,主动与有关单位协调配合,组织好施工管理人员、材料及机械设备,做好各方的准备工作,确保总工期目标的实现。[迷你句子网 wWW.jzD365.CoM]
投标单位:天水宇泰建筑工程有限公司 20xx年12月24日
相关阅读
「文书分享」上课玩手机的保证书其七
随着现今社会的不断发展,我们经常会看到一些实用的保证书,保证书是彰显我们态度的一种文书,你是否在寻找可以参考的保证书呢?小编特地为您收集整理“「文书分享」上课玩手机的保证书其七”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!
尊敬的老师:
我保证今后要听老师的话,不再上课玩手机,充分领会理解老师对我们的.要求,并保证不会在有类似的事情发生。望老师给我改过自新的机会。老师是希望我们成为社会的栋梁,通过这件事情我深刻的感受到老师对我们那种恨铁不成钢的心情,使我心理感到非常的愧疚,我太感谢老师对我的这次深刻的教育。
我真诚地接受批评,并愿意接受处理。对于这一切我还将进一步深入总结,深刻反省,我保证以后认真学习,天天向上!恳请老师相信我能够记取教训、改正错误。
您的学生:
xx年xx月xx日
[实用文书] 保证书其七
随着社会的不断发展,我们可能会撰写一些必要的保证书,撰写保证书也是对自己的一种督促,怎样的保证书更加适合自己呢?下面的内容是小编为大家整理的[实用文书] 保证书其七,希望能为您提供更多的参考。
春天是干燥多风季节,按照安全防火工作的要求,为防止火灾发生,保证广大学生生命财产安全,做好森林防火安全工作,学校要求每位学生做出以下保证:
1、保证不玩火、不带火种,不进山玩耍。发现火灾迅速拨报告大人或打火警电话119。小学生一律不准参与扑火。
2、上坟不准烧纸,不准烧田埂。
3、不在野外烧废纸杂物,不将火种倒入或扔进垃圾道内。
4、炉灶附近不放置可燃易燃物品,炉灰完全熄灭后再倾倒。
5、不在禁放区及柴草垛旁等地燃放烟花爆竹。
6、爱护学校的消防设施,不随便动用消防设备和灭火器材。
7、明火照明时不离人,不要用明火照明寻找物品。
8、离家或睡觉前要检查电器具是否断电,燃气阀门是否关闭,明火是否熄灭。
9、不玩弄电器设备。不利用电器或灶塘取暖,烘烤衣物。
10、发现燃气泄漏,要迅速关闭气源阀门,打开门窗通风,切勿触动电器开关和使用明火,并迅速通知专业维修部门来处理。
11、对液化气钢瓶,严禁用开水加热、火烤及日晒。不准横放,不准倒残液和剧烈摇晃。
12、家中不可存放汽油、酒精、香蕉水等易燃易爆物品。
13、切勿在走廊等处堆放杂物,要保证通道和安全出口的畅通。以上几条若有违反,后果由学生和家长负完全责任。
保证人:XXX
XXXX年XX月XX日
文书模板: 复婚保证书其七
随着现今社会的不断发展,保证书的撰写已经成为了我们生活的常态,保证书是我们对一件事情的保证说明书,如何才能写好自己的保证书呢?为满足您的需求,小编特地编辑了“文书模板: 复婚保证书其七”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!
复婚需要什么手续
一、复婚有时间限制吗?
根据我国婚姻法的相关规定,公民有结婚的自由,复婚没有时间的限制,只要结婚是双方的真实意思,可随时向婚姻登记机关申请结婚登记。
二、复婚需要什么手续?
复婚需要什么手续申请复婚和申请结婚的手续差不多,如下:
(一)申请。
要求结婚登记的男女双方持所需证件共同到一方常住户口的区、县级市民政局(或镇人民政府)的婚姻登记机关提出申请。
(二)填写声明书。
双方当事人亲自到婚姻登记机关提出申请,各填写一份《申请复婚登记声明书》。
(三)签名。
双方当事人必须在婚姻登记员面前亲自在《申请复婚登记声明书》中“声明人”一栏签名或按指印。
(四)审核登记。
婚姻登记机关对双方提交的证件、声明进行审查,符合复婚登记条件的,准予登记。审理复婚登记手续后,将原离婚证或法院判决书(或调解书)撤销,发给复婚登记证,才能发生法律效力。
(五)复婚登记证。
办理复婚登记手续后,要将原离婚证或法院判决书(或调解书)撤销,发给复婚登记证,才能发生法律效力。
当事人复婚,男女双方应持以下证件和证明:
(一)户口证明;
(二)居民身份证或者军人(含武装警察)身份证件;
(三)所在单位、居(村)委员会或者部队团以上政治机关出具的婚姻状况证明;离过婚的,还应持离婚证件;申请复婚登记的当事人,不再进行医学检查。婚姻登记管理机关对当事人的复婚申请,应按照结婚登记程序办理,并在《结婚登记申请书》和结婚证上注明恢复结婚字样,同时收回离婚证。申请复婚登记的当事人从取得结婚证起恢复夫妻关系。
文书模板: 戒烟保证书其七
随着互联网的迅速发展,我们会应用到各种各样的保证书,撰写保证书可以让被保证的人更加信任你,怎样的保证书更让别人能够信任自己呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“文书模板: 戒烟保证书其七”,但愿对您的学习工作带来帮助。
首先保证书要真情实意,不能弄虚作假。内容要严格执行,但是对于戒烟可以设个期限缓冲一下。
一般来说,戒烟保证书包括以下内容:
1.戒烟从现在开始,完全戒烟或逐渐减少吸烟次数的方法,通常3~4个月就可以成功。
2.丢掉所有的香烟、打火机、火柴和烟灰缸。
3.避免参与往常习惯吸烟的场所或活动。
4.餐后喝水、吃水果或散步,摆脱饭后一支烟的想法。
5.烟瘾来时,要立即做深呼吸活动,或咀嚼无糖分的口香糖,避免用零食代替香烟,否则会引起血糖升高,身体过胖。
6.坚决拒绝香烟的引诱,经常提醒自己,再吸一支烟足以令戒烟的计划前功尽弃。
xxx
20xx年xx月xx日
【文书示范】责任保证书其七
在这个信息化的时代,我们经常会看到一些实用的保证书,保证书是我们态度的一种文字体现,哪些保证书可以用来做参考呢?以下是小编为大家收集的“【文书示范】责任保证书其七”,相信您能找到对自己有用的内容。
编号:
个人连带责任保证书
保证人:
身份证号:
住址:
联系电话:
电子邮箱:
财产共有人:
身份证号:
住址:
联系电话:
电子邮箱:
【沈阳大通典当有限公司】:
鉴于: 有限公司(以下称债务人)于 年 月 日与贵公司签订了当票(编号: )、《 借款合同》(编号: ),保证人【甲君】(系 )与财产共有人【乙君】愿意为债务人全面履行上述合同项下义务向贵公司提供连带责任保证。
承诺如下:
一、我二人完全知晓和同意上述借款。同意为上述当票、借款合同(包括展期协议)和今后借款合同可能发生的修改、补充条款中债务人所承担的债务承担连带保证责任。
二、保证范围:债务人全部债务。包括但不限于:前述当票及借款合同(包括展期协议)约定的借款本金(当金)、利息、综合费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
三、本保证书是不可撤销的。出现下列情况,无论是否征得我二人同意或是否事先通知我二人,皆不影响本保证书的法律效力及继续履行:
1、本保证书所涉及的任何一方当事人的身份、地位发生任何变化;
2、本保证书所涉及的任何一方当事人发生合并、分立、停业、撤销、破产或变更名称、住所、章程、法定代表人、经营范围、企业性质或其上级单位的任何指令或与任何单位签订任何法律文件等事项企业性质或其上级单位的任何指令或与任何单位签订任何法律文件等导致的变化;
3、保证人婚姻关系的任何变化。
四、贵公司给予债务人和保证人的任何宽容、宽限或延缓行使本保证书项下的权利,不视为贵公司对本保证书项下权利、权益的放弃,也不影响本人履行本保证书的各项义务。
五、本保证书自本人签字之日起生效,担保期限至前述当票及借款合同约定的全部债务清偿之日止。
附:保证人、财产共有人身份证复印件
(以下无正文)
保证人:(签字)
财产共有人:(签字)
年 月 日
【文书示范】结婚堵门保证书其七
在平时的生活学习中,我们或许会关注一些保证书的撰写,保证书是我们态度的一种文字体现,你知道怎么写保证书吗?请您阅读小编辑为您编辑整理的《【文书示范】结婚堵门保证书其七》,相信能对大家有所帮助。
我向我亲爱的老婆大人保证:
1. 老婆永远是对的。
2. 如果不是,那一定是我想错了。
3. 如果我没想错,那一定是我听错了。
4. 如果2,3都不符,那就遵守第1条。
我承诺:
家务活全包。(包括给老婆按摩)
收入全交。(包括非法的)
剩饭全吃。(包括馊掉的)
老婆的话全听(包括不对的)
shopping全陪(包括男士止步的)
xx
xxxx年xx月xx日
[实用文书] 安全保证书其七
随着互联网的迅速发展,我们经常会看到一些实用的保证书,保证书可以运用到生活的各个方面,你是否因为某些原因写过保证书呢?小编特地为大家精心收集和整理了“[实用文书] 安全保证书其七”,欢迎大家与身边的朋友分享吧!
甲方
乙方:
为了贯彻执行《中华人民共和国消防法》及其他各种安全法规,牢固树立安全第一的思想,遵照《四川省生产经营单位安全生产责任规定》、《物权法》、《成都市房屋租赁管理办法》等有关规定,明确甲方为房屋(场地)出租单位,对乙方履行安全监管职责,乙方为生产经营单位,承担安全生产主体责任,为此甲、乙双方签订以下安全责任书。
一、乙方租赁甲方生产(经营)用房,在经营中应承担以下安全责任。
(一)乙方应严格遵守国家的法律、法规和地方各项治安、消防安全管理制度,自觉接受执法和主管部门的检查和甲方监管。
(二)乙方应根据国家及地方相关法律法规制定各项具体安全制度和应急预案,并组织实施、演练;制定安全岗位责任制,划分防火责任区,指定安全防火责任人,按照国家标准完善安全生产必备的硬件设施,配备消防器材并掌握其使用方法,办理完毕各类资质许可和证照方可营业。
(三)乙方在经营过程中加强日常安全管理,对员工进行安全培训教育,工作人员必须做到持证上岗,组织安全检查,及时消除安全隐患,组织好安全值班、值宿,确保双方资产及货物的安全完好。
(四)未经甲方同意,乙方禁止房内拆墙、打洞,堆放超过房屋负荷的重物,损坏附属设施,影响房屋的建筑结构。需要对房屋装修的,在不影响建筑结构的情况下,报经公安、消防、房管部门批准同意后方可进行施工,并验收
合格,才能使用,所需费用由乙方自理,水、电、气配置图交甲方备存。
(五)乙方在经营活动中,不得在承租区域内存放易燃、易爆、有毒等危险品。乙方不得利用租赁房屋从事非法生产、加工、储存等违法犯罪活动。
(六)乙方应妥善管理承租区域内消防、安全设施设备,定期进行检查、维护,对过期、失效消防器材进行更换。
(七)乙方用电必须符合安全规定,不准乱拉接电线,不准超负荷用电,不准使用电炉和其它违禁电器,不准使用不符合标准的保险装置。停电后,可用电筒和停电宝,禁止使用蜡烛等明火照明。
(八)禁止在柜台内、堆货场所吸烟和使用明火。在营业场所需要安装火炉使用明火时,必须符合安全规定(不具备条件的,禁止使用)。经防火负责人批准,并指定专人管理。火炉和炉筒与商品、柜台、电线、顶棚、房檐、门窗、墙壁等保持一定的安全距离,并用耐火材料隔开。不准使用汽油等易燃液体引火,不准在火源附近堆放商品和可燃物,不准靠近火源烘烤衣物和其它物品。
(九)乙方因经营需要配备的电工、锅炉工等特种作业人员必须持证上岗,上岗证复印件加盖乙方公章报甲方及相关部门备案。乙方必须制定锅炉等特种设备安全管理制度,落实安全防控措施,对危险源管控到位。乙方应按照国务院《特种设备安全监察条例》及地方相关特种设备规定,定期对锅炉、电梯等特种设备进行检测检修,保证安全使用。
(十)乙方每天停止营业后,必须进行彻底检查,消除易燃物,处理好电源、火源、办妥交接班,有关人员方可离去。
二、乙方在进行装修施工过程中应做到以下安全要求:
(一)乙方在开工装修前应向消防主管机关申报,待批准并获得消防部门批复的有关文件后方可施工。乙方要严格执行有关部门批准后的施工方案,不得擅自更改。装修完成后,并经消防部门验收合格,方可营业。
(二)乙方负责其所承包装修区域内的治安、消防等安全工作,乙方负责对进场施工人员进行安全教育培训和防火安全教育,并按照有关标准制定动火、用电、高空作业等装修施工安全防范措施报甲方备案。
(三)乙方施工的堆料或垃圾不得阻挡消防设施,不得堵塞消防疏散通道,并及时清理垃圾。
(四)施工中,凡因乙方未遵守消防法规而造成火险、火灾,乙方必须承担责任并赔偿一切经济损失。
(五)甲方在检查中发现施工过程有违反消防安全规定或未按相关规定施工的,有权要求乙方进行整改,乙方拒不整改或整改不到位,甲方有权责令乙方停工。
三、违约责任
乙方接受当地公安消防和甲方的检查、指导,严格执行消防法和有关规定。甲方依据相关法律法规及安全责任书以上条款的约定对乙方进行安全监督和检查。甲方在检查中发现乙方违反以上条款约定,或违反消防、治安及其他安全规定的,甲方有权要求乙方进行整改,乙方应积极落实整改。乙方未按要求进行整改,严重影响甲方正常生产经营及安全管理工作的开展,给甲方资产造成重大安全风险,甲方视为乙方违约,乙方承担相应的违约责任。
租赁使用期内,因乙方违反消防法和有关法律法规规定,发生火灾和其它人身伤害事故及财产损失,乙方应负完全经济赔偿责任、民事、刑事责任。
四、附则
此安全责任书一式两份,甲、乙双方各执一份,具有相同的法律效力,经双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
代 表:
代 表:年 月 日
【文书分享】 最新保证书其五
在日常的学习和工作当中,我们偶尔会需要用到一些必要的保证书,保证书涉及的方面十分广泛,你知道保证书都是什么样子的吗?下面的内容是小编为大家整理的【文书分享】 最新保证书其五,但愿对您的学习工作带来帮助。
尊敬的XX:
老师,对不起,我不该逃学,我已经深刻认识到了自己的错误,作为学生坚决不能有逃学的行为,但是我还是无故逃学了。我违反了班级的纪律,给班级造成了不好的影响,我保证今后一定好好学习,绝不逃学,恳请老师相信我。
致此
敬礼!
XX
XXXX年XX月XX日
「文书分享」结婚保证书(写作示例)
随着各种文书的不断规范,我们可能会因为个别特殊的要求撰写一份保证书,保证书是我们对一件事情的保证说明书,你对于保证书的撰写是否比较熟练呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“「文书分享」结婚保证书(写作示例)”,欢迎大家与身边的朋友分享吧!
本人(新郎名)种。种保证在婚后生活做到以下几点!
1、婚后由本人(新郎名)主动承担一切光荣的家务劳动
2、本人所有财政来源统统交给(新娘名)娘子保管!
3、当娘子大人心情不好的时候,要主动站出来充当出气筒的角色!
4、和娘子大人逛街或出行期间,目光不得在其他异性身上停留超过3秒钟!
5、无论娘子大人说的对的就是对的。错的也是错了!
6、无论任何时刻,都要注意浪漫因素的存在!要经常搞点浪漫行动!
7、以后有了宝宝,绝对保证疼爱老婆笔疼爱宝宝多!
8、娘子大人发号的任何合法口令要积极响应!
再递出保证书的同时,附赠口红一支,让新郎涂在嘴上,用嘴巴印在签名的保证书上!
「写作分享」抽烟保证书最新模板
随着各种文书的不断规范,我们可能会因为个别特殊的要求撰写一份保证书,保证书是我们对一件事情的保证说明书,你对于保证书的撰写是否比较熟练呢?小编特地为大家精心收集和整理了“「写作分享」抽烟保证书最新模板”,希望能为您提供更多的参考。
尊敬的老师:
由于我自控力不强,养成了抽烟的坏习惯,严重违反了学校纪律。经过老师您的教育,我深刻认识到了自己的错误。吸烟不仅有害自己的身体健康,还影响了其他同学,给班级造成了严重不良影响。我对自己这次所犯的错误感到很后悔,我不应该违背校规校纪,不应该不听老师您的话,不应该辜负爸爸妈妈的期望。我希望老师您可以原谅我。我保证改过自新,以后再也不抽烟了,专心学习,努力做一名德智体美劳全面发展的优秀学生。
学生:
【文书分享】 夫妻出轨保证书其六
随着我们对自己的要求不断提高,我们很多时候都会用到保证书,保证书是我们对一件事情的保证说明书,保证书的撰写要注意哪些方面呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《【文书分享】 夫妻出轨保证书其六》,相信您能找到对自己有用的内容。
为了维护良好的婚姻(恋爱)关系,***(男)同志向***(女)同志保证:
坚绝不和除***之外的女人产生暧昧关系,思想上也绝不出轨,并愿意随时接受***(女)同志的监督,现按***(女)同志要求,保证以下两点:
1、无条件向***(女)同志提供手机密码(如有多个号码全部提供)
2、如手机话单中出现业务及亲属外的女人号码,愿按***(女)同志要求,向***(女)同志做高额赔偿,具体标准按***(女)同志要求为:向其它女人发一条短信,赔偿***(女)同志20xx元,接一分钟电话,赔偿3000元,打一分钟电话赔偿5000元。
注:如让男友而非老公写,则可附加一条,如,***(男)同志向***(女)同志支付的赔偿金额累计达到50000元时,请,***(男)同志主动向***(女)同志提出放弃这份感情的请求,以使***(女)同志彻底伤心,彻底死心,并祝她幸福,找到不像***(男)同志一样花心的男人。
保证人:XXX
XXXX年XX月XX日
[文书推荐] 五一节安全保证书其七
在这个信息化的时代,我们或许会关注一些保证书的撰写,当今社会保证书的用途越来越广,关于保证书的撰写你是否有方向呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《[文书推荐] 五一节安全保证书其七》,欢迎大家与身边的朋友分享吧!
尊敬的老师:
根据国家规定,本学期法定假期放假xx天。为了确保我们节日生活过得安全愉快。我们会遵守以下要求,与父母积极配合搞好假期的安全工作:
1、我们要主动做家务,孝敬父母,关爱他人;自觉遵纪守法,不破坏公共设施,爱护周边环境。参加各种有益的社会实践活动。
2、我们会不参加各种宗教活动。
3、我们会不去“三室一厅”,不玩不利于身心的游戏。
4、我们在无大人的带领下不会去爬山,游泳或外出游玩,以防事故发生。
5、我们保证在节日中不做任何违规违纪的事。
6、节日期间我们不会在马路上骑自行车,追车,在马路上玩耍追逐打闹,以防发生交通事故。
7、在节日期间我们会注意防煤气中毒,放触电,防骗,防火,防溺水,不随意与陌生人交往,增强自我防护意识。
我们保证绝不发生任何安全事故,安全快乐的过好节假日。为度过一个安全、充实、丰富、有意义的暑假,我保证:
保证人:xxx
20xx年xx月xx日
【文书示范】工程质量保证书其七
在平日里的生活当中,我们偶尔会需要用到一些必要的保证书,保证书同时是一份让其他人安心的一个保证,保证书的撰写要注意哪些方面呢?以下是小编为大家精心整理的“【文书示范】工程质量保证书其七”,供大家借鉴和使用,希望大家分享!
由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到:
1、 项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的施工质量负责.
2、 严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量符合验收规范的标准。
3、 工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求,使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。
4、 消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。
5、 单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。
6、 工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务;
7、 上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量; 因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。 项目经理(签字并盖章): 年 月 日
施工质量保证书
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据现场工程需要,为提高工程进度、质量和安全管理,依照《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》,经双方协商,自愿达成以下协议:
一、工程名称及地点:
二、工程承包方式及内容:
三、开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日,共计: 天,
承包价格付款方式:
四、工程质量要求:按公司制定的工程质检标准及质量规范执行。
五、乙方是甲方下属单位,乙方必须服从甲方的安排和调动,配合处理工地上各种事情。
六、乙方必须严格遵守本公司的各项规章制度(详见施工现场管理制度及处罚制度)。如有违反制度行为,将无条件接受甲方的相应处罚。
七、乙方在甲方的要求下,必需自己解决工地施工人员的数量,并亲临工地现场监督指导施工。如在不延迟工期、保质、保量完成施工任务的基础上,可减少施工人员。但必须向公司作出书面申请报告,否则因此而造成的损失将由乙方负责。
八、必须按时、保质保量完成工程施工任务,如没有特殊情况,每延迟工期一天,罚款1000元。
九、在施工过程中,乙方应自觉遵守公司安全条例和防范措施,如出现人为安全事故,概由乙方负责。
十、乙方施工人员应按图纸正确施工,如由于施工不当造成返工费用由乙方负责。严重影响者,甲方有权辞退乙方。
十一、材料送到施工现场,由乙方负责搬运。
十二、甲方及时提供施工所用材料,保证在施工材料申购后五天内将材料送到工地,如因甲方无法及时提供材料造成工程延期所造成的所有损失,由甲方负责。
十三、工程验收由公司委派监理或业主验收为标准,如维修超过三次本公司有权不再支付乙方任何费用,乙方并负责维修费用。
十四、在一年内如本工程出现质量问题,公司安排售后服务队进行维修,乙方负责全部材料费用及车费等额外开支维修人员工资按每个工日计时80元正计算。
十五、双方违约:如单方违约,应赔偿对方相应的经济损失。
本合同一式叁份,签字日起生效,工程完工验收合格并结算所有费用后自动失效。 甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
年 月 日 年 月 日
52施工质量保证书
发包人(甲方):蒙古国能源部
承包人(乙方):湖南省工业设备安装有限公司
发包人、承包人根据《乌兰巴托第三热电站50mw机组升级改造工程设计、采购和施工合同》经协商一致,对乌兰巴托第三热电站50mw机组升级改造工程签订质量保证书.
第一条 工程质量承包范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关蒙古国法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任.
质量保修范围包括:一台50mw机组及冷却塔,升压并网系统
第二条 质量保证条款明细:
双方根据《合同》及有关规定,约定本工程的质量保证如下:
⒈ 保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限;
⒉ 保证屋面具有防水能力,房间楼层和外墙面及洗手间等具防渗漏性能.
⒊ 保证整体楼层具有抗风防水抗震能力
⒋ 保证楼层有加高再建承受能力;
⒌ 保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求;
⒍ 保证房屋建筑格局适用于发包方需求.
⒎ 其他项目保证条约:承包方担保工程质保期为最终竣工后3年。设备,包括但不仅限于,汽机与发电机组的质保期为移交后十八(18)个月。.
第三条 质量保修责任
⒈ 如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起尽快派人负责维修或重建.承包人不派人修建,发包人可以委托他人修理.费用由承包方负责.
⒉ 发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当设法到达事故现场抢修.
⒊ 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《合同》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修.
⒋ 除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素,乙方负全部责任.
(不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及特大自然灾害.)
第四条 保修费用
因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担.
第五条 其他
双方约定的其他工程质量其它注意事项: 本合同将以英语与蒙古语两种形式存在,在因文字意义引起的误解与纠纷的情况下,本合同内容以英语为准。
本工程质量保证书,由甲乙双方在竣工前共同签署,自签订之日起即产生法律效力,本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同.
甲方: 乙方:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
日期: 日期:
建设工程施工质量保证书
为进一步加强建设工程施工工作人员的责任心,圆满完成工程建设任务,特制定本保证书:
一、 的施工由 负责。
二、严格按照分工,抓好自己负责的工程的施工,处理协调工作中出现的影响工程质量的问题。
三、施工人员要严格执行工程建设质量管理的有关规定,服从现场监理管理,抓好工程的施工质量管理,狠抓工程的质量,并对工程质量负责。如出现因施工原因造成的质量事故,将追究施工方的法律责任。
四、施工方提供施工工艺及施工进度表
五、分部分项工程由甲方提前3天通知乙方开工时间,施工方(乙方)不得以任何理由进行推诿。
六、现场负责人必须每天在现场负责现场管理。(如不在现场每天按1000元/天罚款,累计达到7天自动解除合同)
七、施工方(乙方)不能按规定工期完成,每延迟1天按合同总价的1%罚款。
乙方不能履行上述要求,甲方有权终止合同,其损失乙方自行承担。 本责任书一式贰份,建设单位、施工负责人各执一份,报公司备案。
承诺人签字(盖章)
担保人签字:
签订日期: 年 月 日
施工质量保证书
甲方:
乙方:
根据现场工程需要,为提高工程进度、质量和安全管理,依据《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》,经双方商定,自愿达成以下协议:
一、工程名称及地点:
二、工程承包方式及内容:
三、开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日,共计:天承包价格付款方式:
四、工程质量要求:按公司制定的工程质检标准及质量规范执行。
五、乙方是甲方下属单位,乙方必须服从甲方的安排和调动,配合处理工地上的各种事情。
六、乙方必须严格遵守本公司的各项规章制度(详见施工现场管理制度及处罚制度)。如有违反制度行为,将无条件接受甲方的相应处罚。
七、乙方在甲方的要求下,必须自己解决工地施工人员的数量,并亲临工地现场监督指导施工。如在不延迟工期、保质、保量完成施工任务的基础上,可减少施工人员。但必须向公司作出书面申请报告,否则因此而造成的损失将由乙方负责。
八、必须按时、保质保量完成工程施工任务,如没有特殊情况,每延迟一天,罚
款 。
【文书分享】 工作保证书其八
随着我们对自己的要求不断提高,越来越多人认识到了保证书的重要性,保证书能够涉及到我们生活的方方面面,你知道怎么写保证书吗?以下是小编为大家精心整理的“【文书分享】 工作保证书其八”,相信您能找到对自己有用的内容。
尊敬的XX:
我叫XX,是XX的护士,我在工作时间玩手机,打电话时间过长,严重影响到了我的上班,对病人的态度过于强硬,现在我认识到了自己的错误,我保证以后上班绝不做与工作无关的事,遵守医院各项规章制度,不迟到、不早退、不串岗,特殊情况提前请假。对待随叫随到,经常巡视病房,密切观察病情,做好交接班。全心全意为病人服务,为医院的发展努力工作。
致此
敬礼!
XX
XXXX年XX月XX日