现在，合同已经是保证当事人合法权益的保证了，只要有可能，就一定要清楚明白合同中的隐含条件。需要我们认真坚持并在合同上签上自己的大名，这样我们来年的工作才会一年比一年好！既然如此，你知道我们的合同有哪些内容啊？下面是小编精心为您整理的“热搜合同: 设计协议之四”，相信能对大家有所帮助。

项目名称：委托单位：承接单位：

合同编号：签订日期：设 计 咨 询 合 同

合 同 书

委托单位： （以下简称甲方） 承接单位：（以下简称乙方）

甲方委托乙方承担 经双方协商一致，签订本合同，并严格履行。

第一条 签订本合同的依据

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、建设部《城市规划编制办法》及《城市规划编制办法实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 云南省昆明市有关城市规划和建设工程勘察设计管理法规和规章。

第二条 本合同委托的具体内容 2.1 项目名称：2.2 设计内容及深度：

规划/建筑方案设计咨询（达到与工程设计对接深度）

2.3 设计规模：

第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件

第四条 乙方应向甲方交付的项目成果 交付日期： 合同签订约 天。

第五条 项目收费及付款程序

建筑方案设计取费标准为 15元/平方米，经双方商定本项目总收费为 万元。 5.2 收费支付进度详见下表：

合同签定后三日内支付定金万元；

规划/建筑设计方案经甲方及当地规划管理部门审定后三日内支付万元； 乙方完成与工程设计单位技术交接后三日内结清尾款。

第六条 甲方责任

6.1 甲方应按本合同第三条规定，向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

6.2 甲方须协助配合乙方进行现状调查和相关资料收集。 6.3 甲方自行承担超出所规定数量的成果的制作费用。

6.4 甲方须按本合同第五条规定，按时向乙方支付项目费用。由于甲方原因拖延支付设计费，则按本合同约定金额每日千分之五支付乙方违约金。

6.5 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得出版、向第三方转让或用于本合同以外的项目。

6.6 甲方采用乙方方案后，在项目推广宣传中，注明“建筑方案:Gauee建筑设计（意大利）”。

6.7 甲方在设计费支付完成后，设计成果属于甲方。

第七条 乙方责任

7.1 乙方应按甲方的委托和提供的有关文件、基础资料，依据国家、省、市现行有

关法规和技术规范、标准进行规划设计。

7.2 乙方应按本合同第二条和第四条规定的内容、进度、份数，向甲方提交质量合格的设计成果。

7.3 乙方应积极配合甲方进行方案汇报、成果评审、报批工作及现场服务。 7.4 乙方应对景观设计、样板房设计提出建议。

7.5未经甲方同意，乙方不得将本项目的设计文件出版、向第三方转让或用于本合同以外的项目。

第八条 其他

8.1 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，发生不可抗力因素的一方应在不可抗力因素发生后五个工作日内向对方发出书面通知，双方应及时协商解决，并订立终止合同履行协议。

8.2 本合同在履行过程中发生争议，双方负责人应及时协商解决。协商不成时，可依法向昆明市人民法院起诉。

8.3 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后生效， 一式4份，双方各执2份。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 8.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，或协商解决。

延伸阅读

热搜合同: 解除房屋租赁合同之四

在这个快节奏的世界，合同也变得更加重要了，签订合同不是我们的出发点，保护自己的利益才是。只有在签署好属于你的合同范本之后，这样我们来年的工作才会一年比一年好！所以，您想知道有哪一些有关合同的内容资料的吧？下面是小编为大家整理的“热搜合同: 解除房屋租赁合同之四”，希望能对您有所帮助，请收藏。

原告：____________，性别：____________，____________年____________月出生，籍贯：____________，家庭住址：____________工作单位：____________联系电话：____________

被告：____________，性别：____________，____________年____________月出生，籍贯：____________家庭住址：____________工作单位：____________联系电话：____________诉讼请求：____________

1、判令解除原告与被告签订的租赁合同，被告将承租的房产交还原告。

2、判令被告按现有市场价向原告支付从____________年____________月至被告归还房产之日的拖欠租金;

3、依法判决原告不返还被告保证金____________元。(依法判决被告支付原告违约金____________元。)

4、判令诉讼费用由被告承担。

事实与理由：

____________年____________月____________日，原被告签订《房屋租赁合同》，约定被告承租原告所有的位于C小区房屋，建筑面积____________平方米(房产证号____________ )，租赁期共____________个月，自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。月租金____________元，年租金总____________元整。甲方向乙方收取房屋保证金____________元。合同约定，租赁期间，乙方有以下行为之一的，甲方有权解除合同收回房屋：

(1)未经甲方同意转租，转借，拆改变动房屋结构;

(2)利用承租房屋存放危险物品或进行非法活动;

(3)预期缴纳按约定应当由乙方交纳的各类费用;

(4)下期房屋租金未提前一个月支付。可是在原告依约将房屋租赁给被告后，被告却屡次违反合同约定，拖欠房屋租金。____________年____________月，被告拖欠一个月工资，经原告追讨后补交上。 ____________年____________月，又拖欠两个月的租金，原告多次协调追讨都被被告以各种借口拒之门外，甚至还对原告态度粗暴。

原告依照双方签订的《房屋租赁合同》第5条第4款之约定，行使单方解约权，告知被告1个月后将收回该房产。但被告在接到通知1个月后，拒不搬出。时至今日，仍拒不将房产交还原告，租金自____________年____________月至今一直未缴纳。

综上所述，被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益。原告现依据双方签订的《房屋租赁合同》第5条第4款规定和《中华人民共和国合同法》第二百一十九条、第二百二十六条、第二百二十七条之规定，请求贵院依法支持原告诉讼请求。

此致

____________人民法院

具状人：____________年____________月____________日

优质范文：装饰设计协议其一

委托方：(以下简称甲方)

受托方：(以下简称乙方)

甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签定本合同。

一.设计工程概况

1设计工程名称：

2设计工程地点：

3设计工程面积：

4设计工程范围：

室内装修设计(不含结构设计)

二.设计时间

1设计限期：

设计限期为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到乙方交付全套图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

2设计交图步骤及时间：

(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，签定本合同，同时支付首期设计费定金,总设计费的%。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图构思(包括平面功能定位图，及一些设计概念图思想)

(2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付第二期设计费用，总设计费的%。乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案：“四维空间动态浏览、体验”(详细装修设计方案是在笔记本电脑中讨论，修改确认)

(3)甲方确认四维空间立体设计方案后即支付第三期设计费用，总设计费的%。乙方收到设计费后天内开始制作四十张左右效果图，一部验收设计效果MTV电影，施工用的总体设计尺寸图。

1.甲方应按合同规定及时支付设计费。

2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意更变。甲方更变设计委托事项或提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签定补充合同(或另定合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工程量向乙方支付相应的费用。

3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。

4.乙方须按合同规定的时间提交设计内容。

5.乙方本着认真负责的精神，按照甲方要求完成设计。

6.甲方确认设计图后，乙方设计师应按约定陪甲方选取施工材料;甲方工地开工后，乙方设计师应根据施工情况需要到现场，解决设计与施工的协调问题(包括甲方委托其他施工单位进行施工)

7.若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。

四.设计计费金额、支付时间与方式

1.设计费总额：

人民币元整:

2.支付时间：

(1)双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币元。(按设计总额的%计算)

(2)甲方支付第二期的设计费即人民币元。(设计费总额的%);

(3)甲方支付第三期的设计费即人民币元。(设计费总额%)

(4)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在竣工前由甲方支付给乙方。

(5)工程完工甲方满意后天内甲方即向乙方支付第四期设计费，即人民币元。( %设计费总额);

五.违约责任和争议的解决

1.甲方在向乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的限期内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为迟延履行合同。按每日元予以处罚。

2.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在天以上的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并支付给甲方设计费总价的%的违约金。3.乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的%的违约金。

3.乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的%的违约金。

4.乙方在完成初步设计方案后，如甲方不愿意做履行合同，乙方不退还已收的设计费，但必须交给甲方平面布置图及局部效果图各一张。

六.合同效力

甲乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。合同经双方签字(法人应加盖公章)后生效。本合同设计竣工后终止。

甲方：乙方：

电话：电话：

合同签定时间：____年__月__日

热搜合同: 建筑施工劳务协议

这个世界发展地很快，合同也就成了一个很重要的东西，如果你不签订合同的话，那你就无法得到更好的保障。只有在甲方制定好的合同上签好自己的名字后，我们的工作会变得更加顺利，更加有干劲！可是，我们的合同范本又有哪些内容呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“热搜合同: 建筑施工劳务协议”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

雇佣方(以下简称甲方)：

被雇佣方(以下简称乙方)：

甲乙双方经过充分协商，现就工程项目的具体施工事宜达成如下协议：

一、施工内容：

1、基础的施工内容从垫层开始，按建筑面积为______层，每平方米______元，增加另计，以基础图纸设计工作内容为准。不包括回填、抹灰。

2、主体施工内容以该工程设计图纸的全部工作内容为准。文明工地甲方负责，不包括预制构件，乙方负责安装。施工内容包工计算方法为：车库(储藏室)为一层每平方米______元。阁楼按标准面积计算为______层，每平方米______元。不包括挂瓦。

二、施工人员管理

1、乙方人员要服从甲方管理，若违章作业发生人身伤亡事故由责任方处理，意外事故甲乙双方协商解决。

2、乙方在施工过程中严格按施工规范和操作规程施工，若违犯而发生的质量事故，由乙方承担相关责任。

三、劳务费用的结算

在施工过程中，甲方必须保证乙方人员的基本生活费用，并按完成每层结算付款支付，工程主体验收合格，应支付全部费用的，其余费用在主体验收合格日起1个月内结清。

四、施工材料的承担

本合同项目所需的一切材料、设备由甲方承担，乙方严格按操作规程操作，在确保安全条件下使用和维护，乙方做到文明施工，工完料净，不浪费材料。

五、甲方负责抄平放线、乙方配合甲方。

六、零工及隐蔽

隐蔽挖土方每立方元，打灰土每立方______元，沙石垫层每立方______元。甲方用乙方零工，木工每工日______元、瓦工每工日______元、钢筋工每工日______元、壮工每工日假期期间每工日增加______元。

七、本合同一式两份，双方签字、盖章生效，未尽事宜，应另定协议。

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

[热搜范文]赔偿协议书之五

我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西，我们一定要在看清楚情况下再签订合同。只有签署好了很重大很有意义的合同后，这样子一来，我们就会在新一年的工作更加顺利！那么，你知道我国有哪些合同范本呢？以下是小编为大家精心整理的“[热搜范文]赔偿协议书之五”，仅供您在工作和学习中参考。

甲方：

乙方：

中间人：

甲方雇用乙方__X的汽车运送__X，从__X运至__X，车辆行驶至__X，因车没拉腰绳造成车辆一面高栏车厢全部涨开，货物全部散落外泄，给甲方造成约__X经济损失。经双方协商，现就损失赔偿一事达成以下协议：

1、乙方同意赔偿甲方货物损失费人民币：__X元整。

2、以上赔偿费由甲方和乙方在协议签字时，一次性付清。

3、甲方原和乙方协商此次运费为壹万贰仟肆佰元整，因此事故发生，甲方不再向乙方支付此次货物运费。

4、自双方签字之日起，乙方不得向甲方索赔因此事件车辆所停运的损失费用。

5、自双方签字之日起，甲方不得再向乙方追究货物损失的责任。

此协议一式三份，甲乙双方各一份，中间人一份，具有同等法律效力。

甲方代表：

乙方代表：

中间人：

年月日

热搜合同: 施工承包协议篇二

现在，合同的重要性想必不用我来说了，你自己应该深有体会，我们作为当事人，一定要清楚合同的内容情况。在甲方制定好合同并在你签署完了之后，才能促进我们的工作进一步发展，也让自己放心！那么，你知道我国有哪些合同范本呢？下面是小编帮大家编辑的《热搜合同: 施工承包协议篇二》，仅供参考，大家一起来看看吧。

发包方：(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

经甲、乙双方协商，甲方将恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼泥工工程承包给乙方完成。为了明确双方的权利和义务，保证工程质量和安全，双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼。

2、工程工期：215年 10 月 15 日至20xx年 6 月 1 日。

二、工程承包方式、包含内容及价款

(一)、工程承包形式：采用包工包机具不包料的形式、自负盈亏

(二)、承包内容及承包单价

1、基础工程：基础地梁承台墙体砌筑、上口找平;砂浆防水防潮层;土方回填后的整平及打夯(甲方负责回填土的机械配合);

2、混凝土工程：①甲方负责供应商品砼至施工现场，乙方接管及加固，甲方派人技术指导，乙方负责下料、振捣、抹平、收面、覆盖、养护，现场混凝土浇筑后的余料收集利用以及清洁冲洗场地，混凝土清理、凿毛、缺陷修补、后浇带清理、浇筑抹平等，配合管理人员做试压块、泵管污水管道的安装等;

3、砌体工程：建筑施工图范围内的砖、砌块浇水、运输、砌筑、砂浆拌制、运输安装、落地灰的及时收集利用;强制式搅拌机由甲方供应，乙方负责安装、维护保养及清洁;二次结构及室外散水台阶踏步的施工等;

4、装饰工程：图示范围内的抹灰、保温、挂防裂网、贴砖、水磨石地坪、脚手架垫层、屋面工作的全部内容、楼地面屋面墙面的变形缝处理、连廊的土建及装饰等;

5、泥工班组所用材料进出场的上下车(砂石料加气砖除外)、现场材料的堆码整齐;现场材料的二次转运、余料入库;塔吊基础、料场、项目部所需的其他零星泥工工作的施工;

6、甲方只负责提供施工所需原材料，供电至三级配电箱、供水至每楼层(每层不低于两个接水点)，乙方自行负责三级箱以外的电线、电缆、照明工具、对讲机、水管、软管、振动棒、斗车及水磨石机具等所有必备工具及工人食宿等

7、施工图纸、招标清单、设计变更内所有泥工工作(单项变更对泥工影响超过5000.00元以上的另行协商);

8、承包单价为综合包工单价，此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格，乙方不得以任何理由要求甲方索赔。

9、承包单价为 元/m2，竣工结算建筑面积计算以《 GB/T 50353-20xx 》规范为准。

三、质量要求

1、乙方必须按设计要求、施工验收规范要求及相关标准要求组织施工及验收，质量不得低于相关规范标准要求。质量达不到验收规范标准要求及项目部制定的质量要求，按项目部制定的标准对乙方进行处罚。如因乙方原因达不到要求标准，甲方有权另找施工人员，并双倍扣除其所需费用。

2、乙方在施工中造成的不合格产品，甲方有权拒付工程款，有权要求乙方返工，并向甲方赔偿因质量不合格造成的一切损失(误工费、材料费及其他损失费等)，并对乙方处以返工总价值2-5倍的罚款。

四、甲乙双方责任

1、甲方必须保证材料及时运到工地。

2、甲方对工程质量进行监督，有权对乙方在施工过程中出现的质量问题要求乙方整改，并对乙方进行经济处罚。

3、乙方必须严格按要求施工，注意节约材料、合理用料，不准浪费材料，如发现有浪费现象则承担所浪费材料价值2倍以上的损失费。

4、在施工过程中，乙方必需保证施工所需要的人员满足施工要求，无条件服从项目部管理人员的安排。

5、乙方在施工过程中，若达不到甲方要求，甲方有权解除合同，并按照已完成工程量的70%结算工程款，其付款方式同第七条付款方式。若乙方需解除合同，其结算方式及付款方式同本条。

6、认真做好工完场清，不得出现浪费材料的现象，若发现材料浪费现场，根据浪费的多少进行不低于500.00元的罚款，并双倍赔偿所浪费的材料款。

五、安全管理

1、乙方对质量、安全负责，必须熟悉质量、工艺的规范和标准，懂得安全知识，对操作工人进行安全技术交底。严格执行机械安全技术操作规程，杜绝违规指挥，作业前应对本次作业所使用的机械、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，发生安全事故所造成的误工费、伤者护理费、生活费、医疗及其他赔偿费用由乙方自行承担。

2、进场后一切听从甲方安排，严格遵守《中华人民共和国治安管理条例》及工地的规章制度之规定。不许打架闹事，不许酒后上岗，违者罚款;严重的送到公安机关处理。

3、维持良好的社会秩序，严禁偷盗，如发生进行严处，偷一罚十。

4、不得损坏甲方财产，如损坏，照价赔偿。

5、乙方所雇佣的工人每天必须持身份证上岗，每天上班前在门卫处登记打卡，如有遗漏造成不良后果，甲方概不负责。

六、工期要求

1、工期按照项目部的生产要求由项目部下达生产计划，双方签字认可，每个节点必须在双方认可的工期内完成，逾期完工则由乙方按1000元/天予以赔偿。

七、付款方式

根据工程进度，验收合格，分段付款，主体工程完工验收合格后一月内付总价款的20%，竣工验收合格后一个月内付至工程款总价款的80%，余款待工程审计完后一个月内付至总价款的95%，下余5%待质保期满后一个月内付清。每次支付工程款都应由项目部相关人员签字认可后方可支付。每次领取工程款时乙方必须向甲方提供员工工资表。

八、违约责任

合同一旦签订，双方必须遵守，一方如有违约，要承担相应的一切损失和法律责任，并承担支付违约金壹万元(小写：￥10000.00元)。

九、其他未尽事宜，双方协商解决，作为本合同的补充条文。

十、本合同一式两份，承包方与发包方各执一份。自双方签字之日起生效，工程竣工付款完毕后合同终止。

发 包 方： 承 包 方：

代表签字： 代表签字：

联系电话： 联系电话：

年 月 日

实用合同: 房屋租赁协议之四

在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，我们作为当事人，一定要清楚合同的内容情况。用心签署好合同范本，在接下来的一段时间里，这样我们的才更加有保证，才对我们的生活更有帮助。既然如此，你知道我们的合同有哪些内容啊？为此，小编从网络上为大家精心整理了《实用合同: 房屋租赁协议之四》，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定，双方在平等、自愿基础上，就房屋租赁有关事宜达成协议。经过双方充分协商，特定本合同，具体内容如下：

出租方（以下简称甲方）： 身份证号：

承租方（以下简称乙方）： 身份证号：

一、甲方将坐落地址为 的房屋出租给乙方作为生活用房。

二、房屋权属： ，建筑面积： ，装饰情况： ，房屋的格局为 室 厅 卫。

三、租赁期限：

1、租赁期限为 年。

2、租期从 年 月 日至 年 月 日止。

3、甲乙双方经议定，租金每月为 元整（大写： 圆整）。乙方采用以下付款方式：季付□、半年付□、年付□。乙方在租赁甲方房屋期间，向甲方交纳室内财物押金为 元整（大写：_________圆整）。

4、租赁期满，甲方有权收回房屋，但在相同条件下，乙方有优先承租权。在甲方与乙方结清水费□、电费□、燃气费□、电话费□、有线电视费□等全部费用，并乙方向甲方当面交接合同上所写的室内财物后，甲方即将室内财物押金退还乙方。请乙方保留好租期内交纳各项费用的交款凭证。

四、其他费用：

1、乙方在租赁期间内所用的水费□、电费□、天然气费□、有线电视费□、电话费□、卫生费□、保安费等 由乙方承担。

2、甲方承担物业费□、暖气费□、维修费□等 。

3、起租时卫生间水表显示为 个字，厨房水表显示为 个字，天然气显示为 个字，电表显示为 个字。

五、乙方必须依约交付租金，若乙方不能按租期足额交纳房租及各项费用（如拖欠租金），每逾期一天，乙方应向甲方支付房租月租金的千分之五的滞纳金，滞纳金随室内财物押金中扣除。拖欠房屋租金达 天以上，甲方即认为乙方已无支付能力，甲方有权单方终止合同并收回房屋，且有权拒绝退还室内财物押金。

六、甲方应负责房屋结构工程质量和所配水电设备及家具电器出租时能正常使用（见《物品验收清单》）。乙方租用期间不得擅自改变房屋结构和用途。乙方因故意或过失造成甲方出租房屋及配套设施、室内财物损坏，甲方有权要求乙方恢复房屋原状或赔偿经济损失。

七、乙方应按照有关法规及小区物业规定，负责所租房屋及财产的防火、防盗、不扰民等，若因乙方引起各种事故，给甲方或其他邻居造成损失由乙方赔偿。

八、租赁期间，乙方不得利用所租房屋进行违法活动，不得将房屋转租给第三方。一旦发现，甲方有权单方终止合同，乙方承担违约责任。

九、双方因特殊情况提前终止合同，必须提前一个月书面通知对方。

十、租赁期满，乙方如需续租须提前一个月与甲方协商。

十一、甲乙双方互相提供身份证复印件作为合同附件。

十二、本合同如在履行中发生纠纷，双方应通过协商解决纠纷，协商不成可请房屋租赁管理部门调解或起诉至人民法院办理。

十三、本合同经签字或盖章后即时生效，壹式贰份。甲乙双方各执一份，如有未尽事宜，可经双方协商作出补充规定，具有同等法律效应。

十四、附加条款：

附：《物品验收清单》

物品名称 数量 状态 物品名称 数量 状态 物品名称 数量 状态

双人沙发 橱柜 餐桌

单人沙发 电视 洗衣机

热水器 组合柜 双人床

茶几 油烟机 空调

冰箱

出租人（或单位）： （盖章）联系电话：

承租人（或单位）： （盖章）联系电话：

年 月 日签订此合同

热搜合同: 企业劳动协议书

我们的国家发展的很快，合同也越来越重要了，我们一定要再三确认，在回过头来签合同。唯有在重大的合同范本签订好了之后，才能让大家未来的工作才会更加顺手，更加有动力！相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧？以下是小编为大家收集的“热搜合同: 企业劳动协议书”相信能对大家有所帮助。

根据《中华人民共和国劳动法》，经甲乙双方平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条项。

一、劳动合同期限

第一条本合同期限类型为固定期限合同。

本合同生效日期：_______年______月_____日，终止日期_______年______月_____日，其中试用期3个月。

二、工作内容和义务

第二条乙方根据甲方要求，经过协商，从事________工作。甲方可依照有关规定，经与乙方协商，对乙方的工作职务和岗位进行调整。

第三条乙方应履行下列义务：

1.遵守国家宪法、法律、法规;

2.遵守甲方的规章制度;

3.维护甲方的荣誉和利益

4.忠于职守，勤奋工作;

5.履行保守甲方商业秘密，不得利用甲方的商业秘密为本人或其他经济组织和个人谋取不正当的经济利益。

三、劳动保护和劳动条件

第四条甲方延长乙方工作时间，应安排乙方同等时间倒休或依法支付加班加点工资。

第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，制定工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。 甲方应按照国家或当地政府有关部门的规定组织安排乙方进行健康检查。

第六条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

四、劳动报酬

第七条甲方根据乙方的工作岗位及工作业绩确定工资报酬。

第八条甲方支付给乙方的月工资不得低于当地政府规定的最低工资。

第九条甲方按月以银行转账形式发放工资，不得无故拖欠。

第十条甲方在年终时根据乙方的当年实际业绩、效率、效益、损失、工作态度等因素考核结算乙方的奖金。

五、保险福利待遇

第十一条甲、乙双方依法参加社会保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在其工资中代为扣缴。

第十二条乙方因工负伤的工资和医疗保险等待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

六、劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十三条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关的内容。

第十四条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

第十五条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

1.在试用期间，被证明不符合录用条件的;

2.转正后，业绩不达标的(具体业绩考核另行颁布);

3.严重违反劳动纪律或者甲方依法制定的规章制度的;

4.严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成损失的;

5.泄露甲方商业秘密，给甲方造成严重损失的;

第十六条乙方欲解除劳动合同，应当提前十五日通知甲方。

第十七条有下列情形之一，乙方可以随时通知甲方解除本合同。

1.在试用期内的;

2.甲方以侵害乙方合法人身权利手段强迫劳动的;

3.甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的;

第十八条本合同期限届满，劳动关系即终止。甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。

七、商业保密及竞业禁止

第十九条 乙方对在甲方工作期间所获悉的商业秘密，包括客户信息、相关资料不得以任何形式为自己或者他人进行使用，此保密期间不限于劳动合同期限。

第二十条 乙方自双方劳动关系以任何形式结束之后，在两年内不得与甲方形成竞争关系，此条包括乙方本人或者帮助他人从事与甲方有竞争性的工作。

第二十一条 如乙方违反此条规定，则须向甲方赔偿 万元违约金。

八、违反劳动合同的责任

第二十二条 乙方未提前15天向甲方提出辞职或有其他擅自离职情形的，甲方将在乙方办理交接工作后支付乙方的当月工资和办理相关的离职手续;由此给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第二十三条 甲乙双方任何一方违反本合同及其附件的约定，给对方造成经济损失的，应根据实际造成的损失依法给对方予以赔偿。

第二十四条 乙方有下列情形之一的，甲方均有权依法从乙方的工资、奖金、津贴、补贴等(包括但不限于此)中做相应的扣除，不够扣除的，甲方仍然有权就剩余部分向乙方追偿：

1. 违反甲方依法制订的规章制度;

2. 工作失误给甲方造成了经济损失;

3. 应向甲方支付的其它任何款项;

九、其他

第二十五条本合同未尽事宜，按国家、当地人民政府有关规定执行。

第二十六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同自签订之日起生效，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

【热搜合同】 仪器销售协议(篇一)

在这个快节奏的世界，合同也变得更加重要了，签订合同不是我们的出发点，保护自己的利益才是。只有在签署好属于你的合同范本之后，这样我们来年的工作才会一年比一年好！所以，您想知道有哪一些有关合同的内容资料的吧？下面是小编为大家整理的“【热搜合同】 仪器销售协议(篇一)”，希望能对您有所帮助，请收藏。

甲 方：

乙 方：

兹由甲方向乙方订购下列产品，经双方协议，按照《中华人民共和国合同法》订立条款如下，以资共同遵守。

设备清单见附件

1、交货时间：乙方在20xx年10月31日到货并安装调试完毕，逾期为违约行为，每延误一天合同总价降低1%。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、运输费用：乙方完全承担。

4、付款方式：全部货到验收合格，调试安装完毕后，甲方支付给乙方合同价款的70%，在试验仪器正常运行六个月后，再支付总款额的20%，在正常运行十二个月后，全部款额付清。首次付款时乙方必须提供税票。结算总费用为XX.00元。

5、验收标准：甲方按照国家及行业标准对乙方供应设备进行验收，清单所有仪器必须是新设备且证件齐全(包括说明书、出厂检验证书、合格证等)。并进行试验仪器使用前的培训工作。

6、售后服务：乙方负责试验仪器的安装调试并承担安装调试费用。乙方承诺三个月内产品如有质量问题包退、包换;提供三年免费上门维修;终身维修。

7、其他无偿服务：乙方为体现对本次供应合作的诚意，现承诺将甲方自行调遣到石武项目的试验设备进行无偿、免费维修。

8、合同附件：乙方必须提供本单位有效的营业执照和资质证书等相关材料。

本合同一式肆份，甲乙双方各执正本贰份存查。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

【热搜合同】 塔吊租赁协议其二

我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西，作为签订合同的当事人，我们必须要清楚合同的具体内容。在写好并签署好自己的名字，写好合同后，这样子一来，我们就会在新一年的工作更加顺利！只不过，你是否知道有哪些合同范本呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《【热搜合同】 塔吊租赁协议其二》，仅供参考，欢迎大家阅读。

出租单位：

杭州XX公司（以下简称甲方）

租用单位：

XX公司（以下简称乙方）

兹由乙方承建了南昌XX二期____区工程，需临时租用甲方的5013塔吊贰台，安装高度40米，80（5710）塔吊贰台，安装高度75米，经双方协商，甲方同意出租。为明确租赁原则及双方责任，根据中华人民共和国经济合同法，特订立下列租赁合同条款，以便双方共同遵守，圆满顺利完成双方的共同职责。

一、租用期限：

根据乙方工程总体施工进度计划，需租用甲方的塔吊期限为个月，自________年____月____日开始至________年____月____日（以实际租用进出场日期为准）。如需延期租用，乙方应提前一个月向甲方提出，征得甲方同意后继续租用。

二、租费计价方法：

根据乙方工程的具体情况，经双方协商，同意按以下计价方法计算租费：塔吊进场安装调试完毕，塔机检测合格（出具证书）至乙方向甲方报停之日止计算租赁费，按月计价，塔吊租费基价：

1、5013每台玖仟伍佰元月（包括附墙、维护费、保养费及资料费）。

2、80（5710）每台壹万壹仟元月（包括附墙、维护费、保养费及资料费）。

3、塔吊预埋底架每台伍仟元。

4、塔机检测合格并出具证书即日开始算租费，实际使用不足一个月的按日计算。

5、以上租赁费不含税。租费不含塔吊司机工资。春节放假期间租赁费双方平摊，但免收租赁费时间不超过十五天。

三、塔吊场外运输费及安拆费：

1、塔吊场外运输费及安拆费，合计为每台每次贰万伍仟元（此价不含税），由甲方包干使用。

2、乙方补贴甲方塔机监控系统（黑匣子）费用壹万元整。

3、塔吊停机后，由于乙方原因，造成甲方不能拆卸的，租费按实际耽误天数向乙方结算。

四、塔吊司机工资：塔吊司机由乙方自行安排，工资不在租费内。

五、付款方法：

1、合同签订后塔机进场安装完毕，初次安装费、检测费等塔机检测合格后，乙方暂付塔吊进出场费伍万元，塔吊基础脚标准件贰万元，及塔机监控系统费用壹万元。地下室顶板施工完成后一个月内，再支付塔吊进出场费伍万元，及前几个月的塔吊租赁费。

2、租费在次月____日支付塔机租费，塔机拆塔退场后在15内一次性付清租赁、拆卸等费用。

3、乙方如不能按时支付月租费，超过二十天收取滞纳金，每延迟壹天收取滞纳金5，并有权停机，租费照算。

六、双方责任：

（一）甲乙双方的共同安全责任

1、甲乙双方应共同遵守国家和行政部门颁布的有关起重机械安全监督的法律、法规及行业标准。

2、安装和使用单位的安装操作人员，设备操作人员均须相关机构培训且持有效证件上岗。

3、设备安装完毕后，双方应按有关规定参加验收。验收合格由双方签字后方可使用，检验不合格的不得使用。

4、甲乙双方均有维护设备完好的义务。各自应制定相应的设备管理制度，对设备进行定期的检查和维护保养；并做好与设备相关的安全技术资料工作。

（二）甲方责任：

1、合同签订生效后，认真安排塔吊进场计划，保证乙方按时使用，负责提供塔吊基础图及预埋件图纸。

2、及时完成塔吊的安装工作，以利塔吊的检验及验收工作。

3、负责塔吊的检测，并做好使用备案。

4、每月定期派出保养维修人员对塔吊进行检查、检修、维护、保养及填报资料，便于塔吊的正常使用。

5、塔吊如发生故障应及时组织人员进行修理，尽可能利用空闲时间积极修复，修复时间________区2小时赶到现场，____区或异地按路线而定。________区在8小时不能修复的，免收壹天租费。____区及异地按____区修复时间中另增加路途时间。对无故不修的甲方责任，加倍扣除租费，提高服务质量，树立为施工现场服务思想，积极配合完成施工任务。

（三）乙方责任：

1、塔吊基础必须保证有足够的承载力，本塔吊基础承载力应满足为20吨平方，以乙方工地工程师签字为依据。

2、确定塔吊进场日期，日期提前十天书面通知甲方，并于两天前做好场地准备，保证电通、路通基实。电源接至塔吊底部，按要求设置电箱，电源开关及防护接地装置、电压应保证380伏35千瓦要求，排除塔吊安装或拆卸过程中的一切障碍物及脚手架，保证塔吊降之高度8米，保证塔机拆除时25汽吊到塔机基础的路基扎实，如因工程原因无法达到的超出费用由乙方承担。

3、按甲方要求保质完成塔吊的设备基础及附墙预埋件的预埋，并保证尺寸准确性。

4、合理布置吊运构件和材料堆放位置，吊装物绑扎牢固，由于绑扎不慎而造成的事故由乙方负责（以甲方吊钩为界）。

5、提供甲方在设备的安装、拆卸过程中所需的电源、气割、电焊机等设备。

6、塔吊在乙方使用期间，乙方必须按照塔吊安全使用规范执行，并由专人负责指挥及调度，以免发生班组纠纷及事故。

7、塔吊设备基础及塔身附着点预埋铁件等（附墙超过8米均由乙方负责）。

8、配合甲方做好塔吊的使用备案。

七、合同签订后，如乙方原因无法履行或中途停工需要塔吊提前退场，造成甲方损失，乙方应付补偿损失费

万元。

八、租用期间乙方或第三者原因造成塔吊损坏，或由于违章指挥造成的损失均由乙方负责照价赔偿，并负其它责任。

九、如发生安全事故，由上级主管部门分清责任，甲乙双方各负其责。

十、本合同未详之处或因违约发生纠纷，双方协商解决。如双方协商不成，由甲方所在地通过诉讼解决。合同修改处需双方盖章，否则修改内容无效。

十

一、本合同一式肆份，各执贰份，双方代表签字盖章有效，货款两讫后无效。

甲方（盖章）：杭州XX公司乙方（盖章）：

代表：

代表：

电话：

电话：

签订时间：________年____月____日

签订地点：____市众森国际花园二期____区工程项目部

[优质合同] 遗赠协议书之四

合同分为多少种类别，你暂时可以不用知道，你要知道的是它很重要，作为签订合同的当事人，我们必须要清楚合同的具体内容。是时候对自己要进行的合同进行签署了，这样我们来年的工作才会一年比一年好！只不过您一定不知道和合同的一些具体步骤吧？下面是小编为大家整理的“[优质合同] 遗赠协议书之四”，供您参考，希望能够帮助到大家。

遗赠人：_______________ 扶养人：_______________

__________因年老，患等病，身体衰弱。家中无人照料，长期以来依靠__________照顾。经双方邀约，愿意签订遗赠扶养协议，并请作证，双方承诺履行以下协议：

一、愿将自己的楼房一套，建筑面积为__________平方米，房产证(__________)以及房屋中的一切家具、杂物,全部赠给__________。_______________在去世后即受领上述全部财产。

二、_____保证继续悉心照顾，让老人安度晚年。至去世之前供给其衣、食、住、行、医疗等全部费用，并保证的生活水平保持全市平均水平以上。的饮食起居的一切照顾由承担。去世后由负责送终安葬。

三、在房产证办好之后，积极协助办理房产证过户手续，将该房产过户到名下。

四、如果扶养人有_______________行为，遗赠人可以解除此遗赠扶养协议。

五、如果遗赠人把又处置给他人，构成对此遗赠扶养协议的违反，扶养人可以_______________。

六、本协议自签订之日起生效。

本协议一式_____份，各执_____份，证人,各保存_____份。

遗赠人：__________(签字盖章) 扶养人：__________(签字盖章)

__________年_____月_____日 __________年_____月_____日

证明人：__________(签字盖章)

__________年_____月_____日